|
|
|
廠房鋼結構安裝承攬合同
時間:2020-02-14 14:49來源:福州律師網 作者:楊夏冬律師 點擊:
次
| 廠房鋼結構安裝承攬合同
定作人（甲方）：福建省XX有限公司
承攬人（乙方）：泉州市延XX限公司
統一社會信用代碼：9135XXF
法定代表人：楊XX
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，結合本工程具體情況，雙方充分協商，訂立本合同，共同遵守。
一、承攬安裝工程內容：為甲方安裝位于水頭鎮XX路XX號的工業廠房。要求：主梁料496h型鋼，次梁346h型鋼，1.0鍍鋅樓層板，8厘鋼筋打網格25公分，水泥13公分。預計1388平方米（最終結算以實際面積為準）
二、承攬單價，每平方米410元，預計總價：569080元，最終以驗收后雙方書面確認的面積進行結算。
三、承攬方式：
包工方式采取全包，包工期、包安全、包質量、包驗收、包材料（含鋼材輔助材料）。施工時間為45天，從2020年1月X日至2020年2月X日。
四、組織領導：
1、甲乙雙方必須制定專職管理人員，負責施工生產、人員調動、技術安全、工程質量等工作。
2、乙方應服從甲方的統一管理，遵守甲方現場的各項管理制度。
3、合同期間，未經雙方協商并正式辦理解除合同手續，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則因此給甲方造成的一切經濟損失均由乙方負責，同時甲方有權凍結乙方的工程款。
五、施工安全：
1、乙方應建立施工安全體系，設立相應的機構，把安全落實到人，應對全體人員進行相應的安全生產和文明施工教育，對發生安全事故的班組，要處罰第一責任者及有關人員；
2、乙方安全體系，安全負責人和安全員名單開工前報送甲方；
3、工地施工人員必須正確佩戴安全帽；
4、乙方施工期內，乙方聘請的施工隊伍與乙方本人所遭受的一切事故（包括上下班交通事故、人身傷亡、機械損失等安全事故）由乙方自行負責，與甲方無關。
六、雙方責任：
1、甲方責任：
①、委派現場管理代表，監督檢查工程質量，施工期間的質量驗收及其它事宜；
②、負責提供工程的管理與技術人員。
2、乙方責任：
①、按甲方現場制定的線路施工，物件堆放整齊，遵守甲方文明施工的有關規定和管理，服從甲方現場施工員合理的指揮和安排，滿足進度需求；
②、乙方的食宿自行解決，輔材工具及相應的施工設備乙方自己負責，安裝時水、電由業主提供。甲方概不提供。
七、承攬工程質量及驗收標準：
工程質量必須達到業主和甲方的要求，如果不按業主和甲方的施工方案及進度施工，造成的經濟損失由乙方負責。
八、付款方式：合同簽訂后付250000元，平臺組裝完成后付150000元，剩余等全部完工驗收后支付剩余尾款�？铐椧赞D賬方式支付至賬號:民生銀行62261943434334466900，戶名：楊4334偉，開戶行：水頭3443支行。
九、違約責任：
1、合同簽訂后，如乙方不經甲方同意，單方解除合同時，應由乙方賠償甲方因施工計劃造成的經濟損失；
2、必須按合同規定的工期及質量要求完成，如果乙方不能按合同要求進行的，甲方有權要求中途接觸合同；
3、乙方必須按合同規定的工期及質量要求完成，若不能按甲方要求完成所造成的損失由乙方負責，由于甲方原因而導致工期延誤的，乙方不負本違約責任；
4、安裝承攬合同經雙方簽字生效，雙方必須嚴格履行，一方違約造成另一方損失，違約方負責賠償另一方損失。如乙方不履行合同或不完全履行合同、工程轉包、嚴重質量事故和安全事故、工期延誤等造成甲方損失或違約行為的，應賠償甲方的一切損失及按該工程項目預計總價的30%作為違約金進行處理，其違約金額從乙方工程項目結算總額中扣除。甲方若發現乙方轉包、分包，甲方有權解除與乙方所簽合同而直接與轉包、分包班組結算。
十、附則：
1、未盡事宜雙方另行協商補充，與本合同同等效力，雙方共同執行；
2、本承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成，解決不了，可向原告住所地人民法院起訴；
3、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，至本分項工程完成及結算完畢后失效。
發包方（甲方）： 承包方（乙方）
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
(責任編輯：admin) |
|
|
|
|
|
|
 |
楊夏冬律師
地區：福建 福州市
手機：13859088283
加微信咨詢：13859088283
點擊免費法律咨詢 |
執業證號：13501201110705507
執業機構：北京天馳君泰（福州）律師事務所
辦公電話：0591-83513335
E-mail：lawyxd@126.com QQ：75874236
地址：福州臺江區江濱中大道367號萬達中心12層 |
|
|
|
|
|
|
